簡單版裝修合同優質8篇

我們寫合同是為了確保各方的權益得到充分保護，在制定合同中各方更好地預見可能的風險和問題，並作出相應的規定，下面是本站小編為您分享的簡單版裝修合同優質8篇，感謝您的參閲。

簡單版裝修合同篇1

一、 工程概況：

1. 工程地點：

2. 建築面積：

3. 使用性質：

4. 房屋結構：

二、 設計程序：

1.甲乙雙方經協商設計費按套內建築面積 m2 元/m2計取。閣樓設計費按套內建築面積(如要求特別創意的按套內建築面積計算，非特別創意的按一半的套內建築面積計算。)

2.設計協議簽訂後，即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的 %，即元。

3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙，對工程進行實地勘測後在 天內，提出設計構想，形成設計方案平面圖，創意透視草圖，由甲方審閲。

4.在甲方確認平面方案圖並支付施工圖設計費即總設計費的 % 元后，乙方在 天內完成施工圖設計，包括平面佈置圖，天花平面圖，效果圖(共公區域效果圖一張)，立、剖面圖等。

5.施工圖由甲方負責確認，確認後甲方在索取圖紙時，須支付尾款，即設計費的% 元。

6.甲方如需乙方提供2個區域以上的效果圖應事先説明，並應於方案設計前付清效果圖成本費(效果圖 元/張)。現甲方要求繪製 部位效果圖 張，總計 元。

7.施工圖由甲方簽字確認後，並由乙方蓋好公司公章後，施工圖才算正式有效。否則應為無效，乙方不對所有施工圖負責。

8.其它約定：

三、 雙方責任：

甲方責任：

1. 甲方保證提交的資料真實有效，若提交的資料錯誤或變更，引起設計修改，須另付修改費。

2. 在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應書面通知乙方，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

3. 事先經甲乙雙方確認的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應增加設計費。

4. 對未經甲方確認的，或未付清設計費的圖紙均不能外帶。

5. 施工中，甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構，乙方不同意修改，而甲方執意要改的，其一切後果均由甲方自負。

6. 甲方有責任保護乙方的設計版權，未經乙方同意，甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用於本合同外的項目，如發生以上情況，乙方有權按設計費雙倍收取違約金。

7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。

8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費後三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。

乙方責任：

1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。

2. 乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由於乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的設計費。

3. 合同生效後，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還設計定金。

4. 乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協助解決技術上的疑難問題。

四、 其它：

1. 本合同中所稱室內裝修設計系解決功能，藝術性的形的設計，而不含原有建築構造的安全鑑定，及其構造變更後的加固和技術措施。若業主需要應另行委託設計。

2. 凡本設計在實施前甲方或施工企業均應按規定辦理有關審批手續，並應遵循相關規範與要求。若有差異均應以規範或審批結論為準，否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業在實施前均應與設計師進行圖紙交底，凡未會審交底而進入施工所產生的一切問題均與乙方無關。

3. 如本設計項目非本公司施工的，由於甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現場的，市區內甲方應支付乙方 元/次的外出費，市區外甲方應支付乙方 元/次的外出費，甲方承擔交通費及旅差費。

4. 對甲方提出的有違反設計規範的建意及要求，乙方有權不予採納，如甲方要求乙方強制採納設計的，乙方不承擔由此引起的一切後果。

5. 本合同在履行過程中發生糾紛，委託方與設計方應及時協商解決。協商不成的，可訴請舟山市定海區人民法院解決。

6. 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。

7. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協議履行完後自行終止。

甲方名稱(簽字蓋章)： 乙方名稱(蓋章)：

簽訂日期：

簡單版裝修合同篇2

甲方： 乙方：

一、甲乙雙方經過友好協商，甲方同意委託乙方承裝修門面，本着信任、協作、配合、節約的原則，保證質量的順利完成每個項目。

二、工程概況：

1.工程名稱：門面裝修

2.工程地點

3.承包方式：包工包輔料。

三、設計標準及質量要求：

1.門面裝修設計由甲方提供，並乙方要提出好的建議。

2.木工部分：基層牢固、結實、無拉動現象，垂直及水平偏差均應小於士0.5釐米。

3.油漆部分：無明顯氣眼、釘眼等現象，手感光滑舒適，並無漏刷現象。

4.水電部分：按同場情況佈線布管，佈線和布管做到橫平豎直。

5.瓷磚必須間縫線直，無空鼓、無破損現象。

6.式樣問題不屬於質量問題乙方按圖紙施工，不承擔返工，返工費用由甲方負責。

7.門面裝修期間，乙方負責甲方門面內的成品保護，如有損壞由乙方照價賠償。

四、質保期：

1.防水牆面高度主牆1米，其他區域0.5米，質保期2年。

2.地面瓷磚貼磚瓷磚必須間縫結直，無空鼓，無破損現象，質保期2年。 雙方約定在質保期內出現上述問題，乙方承擔全部責任，並負責復(質保期間甲方驗收合格後推2年)。

五、承包項目：

1.按照甲、乙雙方提供的項目單，經甲、乙以方商定造價 元。

2.按照項目單如有增減必須經雙方協商，並一定做到有增有減結算所有費用。

六、施工期限：

施工期限為 ，進場日期從 年 月 日至 年 月 日止。

七、材料品牌：

按甲方提出的主要材料品牌，乙方必須按甲方的要求完成，詳見材料品牌明細表。

八、付款方式：

付款方式分三次：第一次雙方簽訂合同，甲方付給乙方材料費 元，最後完工，甲方驗收後留3%的質保金，餘額付清。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簡單版裝修合同篇3

委託方(甲方)：___________________

承接方(乙方)：___________________

工程項目：______________________________________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行門面房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條、工程概況

1、工程地址：________________________

2、建築面積_____________________平方米

3、施工內容：________________________

1)、對中間隔牆進行拆除，不得影響原有消防及主體結構的承重柱和樑。

2)、對整個大廳進行吊頂、牆裙、地磚、木地板及裝飾線條裝修，不得損壞原有吊頂。

3)、對大廳內增設_____個包間及裝修。

4)、乙方根據甲方要求對廚房合理規劃裝修。

5)、對門面廣告牌及吧枱需根據甲意願進行裝修。

6)、在廚房後修建洗菜池、魚池、遮陽棚等。

7)、完善好店內所有水電設施。

4、工程開工日期：_______年_______月_______日

5、工程竣工日期：_______年________月________日

工程總天數：______天

第二條、工程價款

工程價款(金額大寫)_____________元。

第三條、質量要求

乙方施工，必須嚴格按甲方要求實施。

第四條、付款方式

工程完工待甲方驗收合格後，全額付款。

第五條、違約責任

1、乙方在工程期限內必須完工，否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。

2、乙方施工若未達到質量要求，甲方有權責令乙方負全責。

第六條、合同的變更

合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。

第七條、合同生效

1、本合同由雙方蓋章，簽字後生效。

2、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。

甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________

簡單版裝修合同篇4

甲方:(以下簡稱甲方)_____________身份證號：________________________

乙方:(以下簡稱乙方)_____________身份證號：________________________

為了建好工程,甲方原將工程約平方米承包給乙方,雙方本着平等互利、協商一致,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,並結合本工程的具體情況訂立本協議。

一、工程名稱:______________________________________

二、工程地址:______________________________________

三、建築面積:____________約m2

五、承包方式:包工包料

六、工程造價:含價有税費__________元/m2

七、合同工期:總計天數________天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。

八、工程性質：________________________________。

九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。

十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協調和配合試驗資料交由甲方統一管理。

十一、施工中的具體要求

1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。

2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規範安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包範圍內,所發生的一切安全事故均自行負責。

3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協議簽字後,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格7日內支付工程款______萬元,工程竣工後驗收合格後,甲方在日內付足乙方工程總價款的_______%,剩餘_______%的工程款甲方按國家規定扣除質保金後在年內付清。

4、工期要求:由於本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何藉口停工或延誤工期,如發生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金_______%,而且甲方有權解除協議,其一切損失概由乙方負責。

十二、簽定本協議時,乙方向甲方繳納履約保證金_______萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。

十三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。

十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協商解決,本協議一式______份,甲、乙雙方各執______份,協議由雙方簽字生效,有效期至工程完工並結清全部工程款後自然失效。

甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________

______________年_________月_________日______________年_________月_________日

簡單版裝修合同篇5

發包方： (以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： 。

1.2工程地點: 。

1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

第二條 施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列方式提供：

)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用在工程價款內)。

第三條 甲方義務

3.1 開工前______天，為乙方入場施工創造條件。

3.2負責協調施工所需的水源、電源;

3.3負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;

3.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，應配合辦理相關手續;

3.5參與工程質量和施工進度的檢查監督。

3.6應按合同進度按時付款

第四條 乙方義務

4.1 指派 為房屋設計師和駐地監理，應按甲方要求提供經認可後的設計圖並負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

4.4保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現場的`整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

由各方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由提供方負責。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由提供方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.3 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效後，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第二次： ，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第三次：工程完工及竣工驗收後，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

8.2 工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。

8.4 本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起 12 月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.2 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，並辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5 由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條 關於設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字後，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，並報告甲方。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。

10.5工程竣工後，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後 天內驗收，並辦理驗收移交手續。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則

13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商後簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效，履行完畢後自行終止。

13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(業主)蓋章： 乙方(蓋章)：

住所地址： 企業地址：

工作單位： 法定代表人(簽字)：

委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：

電話： 電話：

年 月 日

簡單版裝修合同篇6

甲方：

乙方：

為保障商業巷步行街全體商户的合法權益，減少裝修管理糾紛，在自願、平等、協商一致的基礎上，甲、乙雙方就力盟商業巷步行街商鋪裝修協議達成如下協議：

第一條裝修商鋪

本合同裝修場地位於青海省西寧市五四大街37號力盟商業巷步行街_____巷_____號樓_____號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前，需向青海力盟海怡房地產開發有限公司財務部繳納裝修押金__________________(￥__________)。裝修完成後，經甲方書面確認無損壞商鋪環境、設施、設備等情形，在經消防等相關部門統一驗收合格後10日內退還裝修押金。

第四條雙方的權利和義務

1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2、裝修期間所產生的水、電等各項費用由乙方自行承擔。

3、乙方在裝修改造過程中對商場及他人的人身、財產、設施、設備等造成損毀、損害的由乙方負全責並承擔所有賠償、維修費用，並對所有的安全事故承擔全部責任。

4、乙方所有裝修改造工程必須在裝修期限內完成，否則每逾期一日應支付違約金50元，逾期10日甲方有權終止合同並收回商鋪經營權。

5、乙方裝修改造商鋪時禁止下列行為：

(1)擅自變動建築主體和承重結構;

(2)在承重牆上剔槽、鑽孔、擴大原有的門窗尺寸，拆除磚、混凝土牆體;

(3)損壞房屋原有的.節能設施，降低節能效果;

(4)改變建築配套設施的使用功能;

(5)搭建建築物、構築物、改變商鋪外立面;

(6)在房屋外牆加設檐篷、煙囱、天線、廣告、招牌等物件;

(7)堵礙商場內所有內場邊廳窗户;

(8)其他影響建築桔構和使用安全的行為。如有違反，嚴格按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。乙方須做整改並恢復原狀，對未整改商户視情節程度收回商鋪經營權。

6、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經甲方審核通過，如擅自施工則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。

7、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須按指定地點堆放且須袋裝化，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。垃圾、廢料由甲方指定物業公司統一清運，清運費用由乙方承擔。

8、乙方在提出裝修方案時必須符合甲方制定的《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》，同時在裝修期間應支持和配合甲方的裝修管理工作。

9、乙方不得要求施工方進行違背相關規定的施工操作。

10、乙方應對日後由於裝修對其他住户造成的影響和不良後果(包括電路問題，衞生間給排水的滲、漏、堵等)承擔一切相關責任。

11、乙方擅改暖氣管道，損壞暖氣管道後果自負，乙方應負責恢復原狀並賠償因此給甲方所造成的一切損失。

12、乙方在裝修中如發生損壞消防設施時，除應承擔相應的損失外，還應承擔由此引起的一切責任並承擔所有維修費用。

13、施工完畢後，施工隊和商户共同向甲方書面申請驗收時，交回進場《力盟商業巷步行街商鋪裝修聯繫單》以及《裝修臨時入場證》，如丟失需承擔違約金50元(從裝修押金中扣除)。

第五條本協議一式三份，甲方兩份，乙方一份，具有同等法律效力，自簽字蓋章時起生效。

甲方：

乙方：

日期：

簡單版裝修合同篇7

發包方（簡稱甲方）：

承包方（簡稱乙方）：

經雙方平等自願，協商一致的基礎上就裝修工程有關事宜達成以下幾點協議：

一、工程單位名稱地點：廠區辦公室。

二、承包方式：乙方包工包料。

三、工程施工：一至三層地面貼磚，樓梯踏步做油漆，衞生間牆面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、牆面頂面做塗料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇，具體以報價單為準。

四、工程期限： 開工日期：年 月 日至 年 月 日。

五、工程總造價 元（不含税）。

六、協議簽訂後，乙方組織人員進場施工。

七、在施工中如甲方有需增加項目或減項目則應增補與相應減少所支費用。

八、付款方式：協議簽訂後即付30%（即________元）購置所需材料，工作量約過半支付30%（即__________元），餘款工程竣工後一次付清。

九、為了更快更好完成工程，甲方應配合乙方供電供水，工程款即時到位。

十、乙方必須遵守甲方廠區規章制度，做到文明施工。

十一、未盡事宜另行協商。

十二、本協議甲、乙雙方簽字生效，並具有法律效力，本協議一式兩份，雙方各持一份，工程款付清後自行終止。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

日期：

簡單版裝修合同篇8

甲方（定作人）：身份證號碼：

住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年 月 日開始建設，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始後工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15 天內給付。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由於工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，並拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交 區人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手印）： 乙方簽字（手印）： 年月 日 年月 日