本文為合同意向書範文，包括商業合作、投資合作、供銷合作、技術合作等各種類型，適用於企事業單位、個體工商户等各種需求。範文涵蓋了格式、用語、結構等方面，具有一定的參考價值。
第1篇
經甲乙雙方友好協商，本着公平，誠實，互信，公平合作，互惠互利的基礎上就裝飾建築工程合作事宜上達成以下協議
在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現工程利潤的最大化。
(1)甲方負責承接工程項目，包括招投標工程各方面的工作接洽和協商，並有甲方簽訂建築施工合同
(3)乙方負責甲方簽訂了建築施工合同工程的承建工作及材料的斂收
(1)甲方有權對乙方在施工過程中違法違規的行為現象進行行為的終止，如乙方不聽甲方的指令，甲方有權終止合同
(2)如乙方在施工過程中，存在隱瞞或虛構事實的行為，對甲方造成經濟或名譽上的損失，甲方有權終止合同
( 3) 甲方有權利和義務協助乙方協調各參建單位或人員的關係
(4)乙方在施工過程中，在追求利潤最大化的同時，必須保質保量，按圖施工，確保工程的質量和工期
(5)乙方負責工程管理，對工程的施工質量，施工工期，施工安全等一切事務進行管理，甲方有權進行監督
(6)乙方必須每個工作日到工地進行安排及檢查，並做好記錄，在施工過程中保持場地清潔，樹立形象
( 7 ) 甲方按時保質保量及時組織工程施工過程中的材料提供
(8)甲方積極協助乙方與設計，建設單位協調，如若有任何變動，應及時通知乙方，以免造成不必要的返工
(9)認真執行《工程施工驗收標準》，嚴格按照規範、流程操作。圍繞工程質量這個主題，認真抓好施工項目的基部處理與收口收尾的細節處理
(1)單項工程完工後，甲方佔利潤的 75 %，乙方佔利潤的 25 %
(2)乙方每月領取人民幣 3000 元，作為乙方日常開銷，利潤結算時扣除
(3)單項工程完工後在 7 工作日內，甲乙雙方就所完工程進行利潤決算。
1. 本合同正本兩份具有同等效力，雙方簽字生效，由甲乙雙方分別保存
第2篇
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建築法》及其有關法律，行政法規，遵循自願、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就邢台舊機動車交易市場工程施工事宜達成協議並形成如下條款，協議雙方共同遵守。
4.合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5.施工場地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件)。
6.工期：合同工期為 年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
8.此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬户內打入保證金伍佰萬元人民幣，。(本意向書簽訂後3日內保證金未打入指定—賬户內，此意向書作廢)。
1.工程承包範圍：全部施工圖紙範圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。
a.基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b.電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2.甲方要求： 本工程合同(協議)簽訂後，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，並由有關部門依據相關規定實施處罰。
1、乙方墊資施工至總工程量50%甲方支付完成工程量價款的80%。
2、工程全部完工驗收合格後支付至合同總價款的90%。
3、剩餘工程結算款的10%作為工程質量保脩金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年後28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。
2.執行20xx年《全國統一建築工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建築裝飾裝修工程消耗量定額—河北省消耗定額》、《全國統一建築安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《邢台工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。採用經甲方確認的市場價格調整(輔材及週轉、攤銷材料不做調整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算並調整。
3.甲方直接分包的分項工程，乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件。
4.採購價格的認定：採用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，採用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期，但材料價格上漲時，以批准的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
1. 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的範圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬於工程計劃(或變更)範疇的工作內容，必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件彙總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2.設計變更、工程洽商發生後一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬於減項則調減工程價款)。
1. 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方採購，範圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、牆磚、花崗巖、隔牆板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水採暖管材。
其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2.指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃並負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格後，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。
3.進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，並由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。
1. 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關係並代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。
2. 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。
3. 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、捲揚機、上料架場地要按照施工總平面圖佈置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4. 工程竣工後(以質監站驗收日期為準)90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場並終止合同，按乙方已完成的合同範圍內的實際工程量並執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方籤認後才能進場，並執行合同約定的相關內容，並由乙方承擔由於工程分包而引發的相關責任。
7. 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準採購工程材料。
1. 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可後工期可以順延。
2. 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢並支付乙方已經完成工程量的工程款。
3. 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議並承擔因延期造成的一切法律責任。
4. 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔並且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金並承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場並解除本合同，由此引起的後果由乙方負責。
5. 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九. 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴並導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料後10日內全額自行償還拖欠債務，並協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同並追究乙方的違約責任。
十. 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用於辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。
十一. 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十二. 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第3篇
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本建築工程施工事項，經協商達成一致，訂立本合同。
按照發包方提供的施工圖中交房標準，總承包施工圖紙所含土建、安裝等全部內容(打樁、挖槽、護坡、電梯、消防、幕牆、人防除外)。
1、工程承包價格：一次包死價格每平米1350元(不含税金)，圖紙變更的以實際定額價格計算。
2、竣工日期;自清槽清樁頭開始至工程驗收完交工日止，(室外配套及附屬工程除外)工期以甲乙雙方及監理確認現場簽訂日為準，總有效工期 如遇其它不可抗拒因素雙方具體協商。
3、施工期間，如遇到下列情形可順延工期，但須有順延工程的説明經雙方代表簽字後作為本合同的附件:
(3)、施工期間，非乙方原因停水、停電造成停工，每週累計
(4)、因甲方原因造成的停工給乙方帶來的損失，甲方應承擔責任，工人按每天180元計算，機械費等租賃等費用按實際發生的費用承擔。
(6)、因乙方原因延誤工期，乙方每日交納萬分之一的罰款作為給甲方的補償。
做到與工程質量相匹配的施工技術，資料完整齊全。 材料要求：
(1)、乙方負責工程所有的施工材料及設備的購買，乙方所購的施工材料，必須符合國家現行規範和有關行業技術標準，甲方負責監督。
(2)、乙方未購的材料設備均需通知監理人員進行進場報檢和鑑定取樣工作，並且經檢驗不合格的材料，設備不得用於工程上。
(3)、乙方負責及時準確地收集和整理 全部技術資料，並用於關係竣工驗收，將竣工資料整理成冊，按建設行政主管部門要求的份數送達交甲方。
1、結算依據：工程結算以發包方審核簽字後的竣工圖紙，圖紙會審工程聯繫單、設計變更工程洽談、施工現場簽證單及甲方認可的施工文件等原件為計算依據，按照河北省《20xx年建築預算定額標準》結算，材料按照進場時間段實價實調。
(1)、乙方墊資到本工程主體結構封頂付已完工程量的60%。
(2)、所承建工程內外初裝修完畢後，15日內付到已完總工程量的85%(含已付款)。
(4)、整體工程竣工並驗收合格後十五日內雙方組織結算，三十日內結算完畢，付到總價款的95%，留5%質量保脩金，保修期一年，期滿後十日內結清。
(2)、負責確認水準點、座標點，以書面形式通知乙方。
(3)、負責向乙方提供正式施工圖紙六套(一套電子版圖紙)，組織設計單位和乙方、監理單位進行圖紙會審。
(4)、保證按合同約定的有關條款，及時向乙方支付工程款。
(6)、有權根據工程管理的實際工作情況，提出調整乙方項目部的管理人員構成和相關管理要求。
(8)、負責協調解決各部門及社會面各種關係，保障乙方順利施工。
(1)、服從甲方施工現場的場地和分配高度，嚴格服從監理單位的施工管理中的職權和各項管理要求，並在工程管理中對甲方負責。
(2)、注意搞好施工現場周邊關係，負責施工現場的臨時道路、臨水、臨電的現場佈置工作和施工中的各項安保工作。
(5)、乙方現場施工代理人，必須由乙方開具法人委託書，以書面形式加蓋公章的複印件交甲方備案。
(6)、施工現場組成保證施工需要的項目部，同時負責其它施工相關事宜，建立本工程需要的質量保證管理體系，保證施工組織設計的實施。
(7)、積極配合甲方和監理單位的質量檢查，按照要求提供資料：隱蔽工程質量，檢查最晚提前一天通知甲方和監理單位有關人員，妥善做好進場材料的保管和存儲，避免發生損失和丟失。
(8)、確保施工現場整潔有序，做到安全生產、文明施工並做好環境保護和場地揚塵治理工作，嚴防發生各類傷亡事故，如有發生責任及損失由乙方承擔。
(9)、做好本工程的安全保衞工作和已完工程未交甲方前的成品保護工作，認真執行甲方各項管理規定。
1、雙方在履行合同過程，因違約造成的損失由違約方承擔。
2、因不可抗拒力造成乙方不能按時進場，工期相應順延。
3、如甲方未按合同規定的時間支付工程款，逾期兩個月，乙方有權停止施工，工期順延，並承擔乙方因停工期間所有的經濟損失。
4、工程質量達不到建設部頒發的規範合格驗收標準，發包方有權依照有關規定對承包方進行處罰，限期修復;延誤工期不順延，由此造成的損失均由承包方承擔。
竣工日期：發包方在收到承包方竣工報告十個工作日內，組織有關單位驗收，工程竣工驗收通過，承包方送交竣工報告日期為實際竣工日期。
(1)、在履行工程中爭議由保定建設主管部門調解，調解不成的任何一方向均可工程所在地的人民法院提起訴訟。
本工程甲乙雙方簽定《建設工程施工合同》;未盡事宜甲乙雙方協商簽訂補充合同，補充合同與建設工程施工合同均具有同等法律效率。
第4篇
乙方(投資人)：__________身份證號：__________住址：__________
一、甲方擬設立基金管理公司作為普通合夥人，與乙方共同成立有限合夥企業，以該有限合夥企業為主體對__________項目(以下簡稱“項目”)進行股權投資，享受項目的收益回報。
二、乙方為具有一定資產及風險識別能力完全_事行為能力人，在詳細瞭解項目的投資方案後，有意向投資項目。
第一條乙方同意對項目進行投資，預計總投資額為￥_______元(大寫人_幣：_________)。
第二條乙方為表明投資意向，自願向甲方交納相當於預計總投資額%的誠意金，即￥_____元(大寫人_幣：__________)。
第三條乙方在本意向書生效後日內將誠意金匯入以下甲方指定賬户：
第四條甲方應在本意向書生效後日內完成成立有限合夥企業的前期籌備工作，並於籌備工作完成後書面通知乙方簽訂合夥協議，乙方應在收到甲方的通知後日內到甲方指定的地點簽訂合夥協議。
第五條乙方應在合夥協議生效後日內足額交納投資款，此時乙方支付的誠意金自動轉為投資款。
第六條若甲方未在合同約定的時間完成有限合夥企業的前期籌備工作的，乙方有權放棄本次投資，並要求甲方全額退還乙方支付的誠意金。
第七條若乙方已支付誠意金並在甲方書面通知簽訂合夥協議前放棄本次投資的，甲方同意全額退還乙方支付的誠意金;若乙方未在意向書約定的期限內支付誠意金或足額交納投資款的，視為乙方放棄本次投資。
第八條甲方承諾，在向乙方退還誠意金的同時，甲方將按照%/年的利率承擔自乙方實際支付誠意金之日至甲方實際退還誠意金之日期間的利息。
第九條本意向書未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充協議。
第十條在履行意向書過程中雙方產生爭議的，應協商解決，協商不成的雙方均有權向項目所在地人_法院提起訴訟。
第十一條本意向書一式份，甲乙雙方各執份，均具同等法律效力，經甲乙雙方簽字並蓋章後生效。
法定代表人(授權代表)：__________法定代表人(授權代表)：__________
第5篇
甲、乙雙方本着自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致，就乙方預訂甲方受託出售的二手房屋事宜，達成如下協議：
1.該房屋坐落：________市________區________路_________號__________室(產權證號：_____________________)
預訂期限為本協議生效之日起__________天。乙方應於_______年______月_____日之前到廣緣房產超市(本市__________區__________路________號)與房屋產權人簽署《房屋買賣合同》。
l、乙方同意簽署本協議時。向甲方支付意向金人民幣______________元，作為甲乙雙方履行本協議規定的義務和承諾的擔保。在乙方與房屋產權人簽署《房屋買賣合同》後，該意向金轉為乙方購房款的一部分;
2、在本協議第三條規定的預訂期限內，除本條第3款規定的情形外，乙方拒絕按照本協議第二條確定的預訂條件與房屋產權人簽署《房屋買賣合同》的，甲方有權沒收乙方交付的意向金;房屋產權人(包括共有人)拒絕按照本協議第二條確定的預訂條件與乙方簽署《商品房買賣合同》，或者由於甲方向乙方隱瞞該房屋已存在抵押、出租、查封及其他對乙方購房決定產生影響的重要事實、導致乙方不能或不願意購買該房屋的，甲方願意向乙方承擔雙倍返還意向金的賠償責任。
3、有下列情形之一，乙方拒絕簽署《房屋買賣合同》的，甲方應承擔全額返還乙方已支付意向金的責任：(1)乙方與房屋產權人在簽署《房屋買賣合同》時，就本協議第二條預訂條件以外的房屋買賣主要條款不能達一致的;(2)本協議簽署後《房屋買賣合同》簽署前，由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
4、甲乙雙方若產生以上第四條第2或低3條款時，應支付給中介方合同補償款貳佰元人民幣。
本協議一式_________份。甲乙雙方各持________份，自甲、乙雙方簽章之日起生效。
人人簡歷網
