本文將以“農村自建房協議合同怎麼寫”為主題，為農村自建房屋的合法規範化提供指導。農村自建房屬於農民自願行為，但協議合同的簽訂能確保雙方權益，避免糾紛。本文將從合同的必備要素、書寫格式、注意事項等方面進行詳細介紹，為農村自建房的居民提供合同編寫的實用指導。
第1篇
甲方在自家宅基地(位於__________________)籌建面積為73.6平米的兩層紅瓦封頂樓房，建房工程實行正負零以上工序全部承包給乙方。乙方施工所有大工、小工(包括打胎板)人員全部由乙方自行招用，甲方不得安排其他人員參與工程施工。工程自_________年______月______日起至_________年______月______日止，總工期80天，在預定工期內乙方需完成全部工程並交付甲方居住，在工程經驗收合格後甲方應付給乙方總工程款共計叁萬零五百圓整。
1.甲方有負責提供合格的建材，如石料、砂磚、水泥、鋼材、沙子等建材以及水源的義務，但在施工期內乙方對所需建材應提前2到3天通知乙方;
2.施工期內甲方有向乙方提供茶水的義務，同時在澆注大梁和腰箍以及封頂時各提供一個工作日的午餐;
3.甲方在購買建材時應主動與乙方協商，做到既不購買劣質建材又不浪費資金，乙方也應本着為甲方節約着想的原則，不介入甲方夠料的來源;
4.乙方應加強施工安全管理，施工期間所有安全責任由乙方自行承擔，使用的機械設備(包括腳手架等)必須符合安全要求，同時乙方在僱傭工人方面必須聘用身體健康，安全責任意識強和有從事建築施工經驗的人員，不得僱傭年老體弱和有疾病人員，並對僱工經常加強安全監管和提醒;
5.在有涉及開門窗、建樓梯、修廁所等工程事項時，乙方應提前與甲方協商，以便合理利用空間，節約資源，不得為節省工時而不採納甲方意見。
1.所澆注的大梁、挑、腰箍、掛樑，房頂鋪蓋，砌水溝，做捆山等工程乙方必須聘請專業人員施工，不得由小工代替大工施工，做完上述工程經甲方驗收合格後方能進行下一步施工;
2.裝修的牆面必須做到外牆不滲水，內牆平整(過刮尺)，一樓地面以及二樓樓板正反兩面需刮平整(牆面刷白未承包);
3.衞生間貼牆面磚、地面磚、做防水層，外牆貼瓷磚等工程包括在全部工程內，乙方不再向甲方追加工程款;
根據乙方施工進度，甲方對乙方進行分期付款，具體如下：
3.室內外裝修完工、廁所竣工、門面牆磚貼完後付款35%，共計壹萬壹仟圓整;
4.房屋全部竣工後，一年內付清剩餘欠款叁仟圓整，此款也作為工程質量保證金。
1.因農事乙方需暫停施工時，應事先與甲方磋商，並妥善安排好甲方購進水泥等事宜;
2.上述各項條款甲乙雙方應嚴格遵守，並履行各自責任和義務，否則視為違約，違約方應賠償對方經濟損失。
第2篇
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：
一、房屋結構及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。
二、產權分配：自進院門後右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。
四、繳資方式：開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成後，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元;待房屋主體完成後，甲、乙、丁、戊再各出資 萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工後，根據實際情況，多退少補。
本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字後生效。
第3篇
甲方將位於__________________________________自用住房建設施工工程承包給乙方施工，雙方本着平等互利、誠信原則，確保建房安全、優質、高效、低耗，現經雙方自願協商一致，同意簽訂本合同，供甲、乙雙方共同遵守。
1、甲方房屋建設施工工程以包工不包料的形式承包給乙方施工。
2、全部工價按實際施工面積每平方米價格200元計算，完工後以雙方實際丈量面積為準。
乙方先墊付施工工價款，待整個工程完工，房屋經過甲方驗收合格後，甲方在____天內付清乙方工錢。
乙方從地圈樑澆築開始施工，直至房屋封頂。負責房屋主體建設，包括樓梯、起隔牆、屋頂、內外牆水泥砂漿批灰刮平，內牆刮雙飛粉，外牆貼磁磚，地面清光並鋪地板磚，布好屋頂落水管和衞生間水管等。
1、甲方負責提供施工用的水源、電源、石灰、磚頭、水泥、沙子、鋼材等建築材料。水費、電費由甲方負責。
2、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、頂撐木、腳手架、釘子、鐵絲等，費用由乙方自理。
3、所有工人的吃住等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
4、乙方儘量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。
5、乙方應節約用水用電，合理使用材料，不能浪費甲方的建築材料。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙或甲方的意見施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的監督檢查。
2、乙方施工時要保證質量。如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改的。返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
除因停電、下雨或人力不可抗拒的自然力量造成停工外，乙方不能延誤施工。
1、乙方負責施工期間的安全生產責任，從工程開工到工程竣工驗收合格為止。在施工過程中，乙方要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方一概無關。如果施工人員需要意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
2、乙方必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
3、在工程驗收合格，甲方付清工錢後，本合同自動失效。
第4篇
甲乙雙方就位於_______的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：本合同項下的房屋位於_____市_____街道_______，相鄰為_______，建築面積_______，北屋_______，東屋_______，西屋_______，南屋_______，院落面積為_______，房屋登記在_______名下或宅地基使用權證登記在_______名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關税費。
六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起_______日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為_______的賬户;如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額_______的違約金，如乙方在合同簽訂之日起_______天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_______日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付_______元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過户的書面通知後_______日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過户的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付_______元違約金，直至協助乙方辦理完房產過户為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過户的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
第5篇
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
1、乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的`，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的.合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
人人簡歷網
