工程居間費合同優質6篇

大家在簽署合同時必須要保證內容真實有效，合同是各方執以為憑的契約、文書，以下是本站小編精心為您推薦的工程居間費合同優質6篇，供大家參考。

工程居間費合同篇1

合同編號：xxx

委託人：xxxxx簽訂地點：xxx

居間人：xxxxx簽訂時間：xx年xx月xx日

第一條委託事項及具體要求：xxxx

第二條居間期限：從xxxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

第三條報酬及支付期限：居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的xxxx%或者（大寫）xxx元。委託人應在合同成立後的xx日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委託人應向居間人支付必要費用（大寫）xx元。

第五條本合同解除的條件

1、當事人就解除合同協商一致；

2、因不可抗力致使不能實現合同目的；

3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；

4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在合理期限內仍未履行；

5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

第六條委託人的`違約責任：xxx

第七條居間人的違約責任：xxx

第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第xxx種方式解決：

（一）提交xx仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第九條其他約定事項：xx

第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。

委託人（章）：居間人（章）：鑑（公）證意見：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

開户銀行：開户銀行：鑑（公）證機關（章）

賬號：賬號：經辦人：

郵政編碼：郵政編碼：年月日

工程居間費合同篇2

甲方（委託人）:

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方（居間人）：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、 委託事項

1、 乙方接受甲方委託，負責（）省（ ）工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要資料與信息，並最終促成甲方與（）簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委託事項（甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成）。

二、 乙方的義務

1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目的進行實地考察。

2、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

三、 甲方義務

1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關

3、

4、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾，乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執行。乙方向甲方追索欠款期間所發生的一切費用，經法院確認均由甲方承擔相關的法律違約責任。

四、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、居間成功後，甲方同意按總工程量百分之(税後)，進場施工預付人民幣元給乙方，其餘按甲方收到工程進度款時按工程量的百分之支付給乙方，直到工程完工為止。

3、 甲方可以轉賬或現金的方式支付。

五、 居間費用的承擔

居間費用是指乙方完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔部分費用）。

六、 保密事項

1、 甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

七、 合同相關義務

1、經甲乙雙方協商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方代表 無關。

2、 如果居間成功，本次工程交易過程所涉及的相關原件一樣具有同等的法

律效力。

3、 本合同完全履行完畢後終止。

八、 爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、 其它事項

1、

2、

甲方：（蓋章）乙方（蓋章）：

法定代表人或委託代理人：

法定代表人或委託代理人：

合同簽訂地：

合同簽訂日： 甲乙雙方不得將本合同委託事項進行轉委託。 本合同一式叁份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

工程居間費合同篇3

根據中華人民共和國合同法第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規定，經委託方和居間方當事人協商一致，本着誠實信用、互惠互利的原則，雙方訂立以下合同條款，共同遵守並執行。

委託方： 居間方： 工程名稱： 工程地點：

第一條：事項確認

委託方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，並確認居間方為委託方與礦主方龍裏縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。

第二條：委託方責任：

1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。

2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。

第三條：居間方責任：

1、給委託方提供準確工程信息及工程項目地址。

2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委託方與礦主方龍裏縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。

3、在施工期間，居間方應積極配合委託方處理，施工事務時，以及施工過程中委託方和礦主方的協調工作。

第四條：委託方與礦主方龍裏縣

巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。

1、委託方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開採，石方、土方的開挖。

2、委託方重晶石石方每立方，土方硅礦。

第五條：付款方式

1、委託方按每月進度款足額支付居間費給居間方。

2、委託方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。

3、該工程完工之後，委託方得到建設方支付的結算款後，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠餘款。

第六條：如委託人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程並且要委託方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢後此協議自然失效。

委託人： 居間人：

身份證： 身份證：

電 話： 電 話：

年 月 日

工程居間費合同篇4

甲方：(以下簡稱甲方)__________________________

乙方：(以下簡稱乙方)__________________________

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為了明確雙方的責任、權利和義務，結合本工程具體情況，就開挖及外運土石方工程施工承包有關事項，經雙方協商一致，特訂立本合同：

一、工程概況

1、工程名稱：_________________________

2、工程地點：_________________________

二、工程承包方式

採用包乾、包機械設備、包工期、包質量及包安全的單價大包乾承包方式。

三、工程承包內容

1、根據甲方的要求及開挖設計施工圖進行測量、放線和定位;基坑底標高控制。

2、清淤、清表，地表面構築物拆除;

3、大體積石塊、鋼筋砼、砌體的破碎;

4、場內土石方(含淤泥和雜土)的開挖、二次轉運、裝車、外運卸土區(不論運距遠近)及邊坡整理;

5、外運道路路面的降塵及清掃，運輸道路的形成、維護，基坑臨時排水，洗車槽及洗車設備;

6、負責土石方工程所有相關手續的辦理，及與渣土相關政府管理部門協調處理。

四、工程承包綜合包乾單價及結算方式

1、本工程承包綜合包乾單價為_____/m，土石方數量根據開挖設計施工圖計算暫估總量m，合同總價款暫估為_____元整( _____萬元)，結算時土石方數量以實際開挖的數量為準。

2、甲、乙雙方在本合同簽訂之前共同測量並確認現狀方格網圖，雙方簽字確認後，作為本合同附件;工程完工並經甲方驗收合格後，雙方共同測量確定驗收方格網圖，以上述兩方格網圖為依據計算的土石方量作為實際開挖土石方的.結算數量。

3、本工程承包綜合包乾單價包括以下各項費用：

(1)工程相關的各項人工費、水電費、材料費、設備費、管理費、利潤、勞保基金及税費;

(2)渣土有關管理證、照辦理的各項費用;

(3)與棄土場徵用相關的所有費用;

(4)安全、文明施工費用;

(5)施工便道、運輸道路的形成和維護費用;

(6)土石方工程施工相關的其他費用。

(7)合同工程承包內容內所有事項所發生的費用。

五、合同工期

總工期為：日曆天數_____天。

開工日期：以建設方和監理方簽發的開工日期為準。

六、合同價款支付方式

1、每完成__________元。

2、餘款在乙方工程項目驗收合格滿天內付清。

3、乙方在施工期間必須確保民工工資的發放，如拖欠運輸費、油費和民工工資造成不穩定的局面，一切後果由乙方負全部責任，並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

七、甲方職責

1、甲方委派為現場代表，對工程質量、安全和進度等全面監督。

2、負責現場統一指揮，監督施工質量和工程進度。

3、按本合同約定支付合同價款。

八、乙方職責

1、乙方委派

2、乙方必須保證充足的機械設備。

3、根據工程需要自行組織人員、材料、機械，按甲方的要求及時進入現場施工，確保按質、按量、按時完工。

4、必須隨時接受甲方的檢查，併為檢查提供方便。對不符合要求的，須按甲方和監理的要求返工整改，並承擔一切返工和整改費用。

5、必須辦理好完善合法的棄土場徵用手續。如因棄土場徵用問題給甲方造成的任何損失均由乙方承擔。

6、對施工過程中所有現場作業、施工工藝的安全性承擔全部責任。採取嚴密的安全防範措施，避免安全事故的發生，並承擔一切安全事故的全部責任。

7、服從甲方統一指揮。

8、配合護壁施工隊伍在施工過程中互相協調，保證工程順利進行，確保工程質量及進度。

九、質量與驗收

1、基坑土方成型驗收標準(見下表)

2、符合現行驗收標準的要求。驗收合格率達到100%。

十、安全生產及文明施工

乙方必須按照《安全技術操作規程》施工，保證安全生產和文明施工，保證周邊及其他設施安全正常工作，如因乙方原因造成的安全事故，其責任和經濟損失由乙方承擔。

十一、違約責任

1、甲方未按合同的約定付款給乙方，甲方應每天按延付款項的萬分之二支付違約金給乙方。

2、因乙方原因不能保質、保量、按時完工驗收給甲方造成的損失，由乙方負責賠償，同時甲方有權解除本合同。

3、乙方應按本合同約定開工日期進場施工，如乙方不能按甲方通知進場施工而影響甲方工程進度的，按每逾期一天支付合同總金額萬分之五的違約金並承擔因此給甲方造成的一切損失。逾期天，甲方有權解除合同。

4、乙方必須確保工程進度。按合同工期完成。乙方未按合同工期完成工程，甲方有權對乙方處以每延遲一天元罰款。

十二、其它

1、本合同未盡事宜，雙方應協商解決。

2、本合同自雙方負責人簽字之日起生效。

3、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：___________

___________年_______月______日__________年_______月_______日

工程居間費合同篇5

甲方：

乙方：

甲方委託乙方為其提供、招攬 工程業務，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：

一、甲方委託乙方，為其單位提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。

二、乙方負責為甲方提供信息並聯系，以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。

三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂後，甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式：建設方每向甲方支付一筆工程款後三日內，甲方即向乙方支付相應的報酬，以此類推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。

四、乙方保證：在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。

五、目前確定乙方為甲方提供的工程為：

六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。

七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的.業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。

八、乙方保證為甲方提供業務的合法性，對違法業務，甲方有權拒絕，並不對乙方支付任何費用。

九、本合同對甲、乙雙方長期有效。

十、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

雙方簽字：

甲方： 乙方：

20xx年xx月xx日

工程居間費合同篇6

工程項目建設需要，現委託 落實並促成委託人 簽訂該項目承包合同，一旦委託方及其指定的中標公司簽訂該項目承包合同，並收到工程造價總額10%預付時，即視為居間成功生效。

根據《合同法》有關規定，本着有償服務的原則，一旦簽訂項目承包合同，委託人同意按如下方式向居間人支付居間費。

一、支付金額：按承包該項目結算時的總工程量總額7%計算。

二、支付方式：委託人在收到甲方預付款當日付居間人工程量總額2%。其後每期收取工程進度款時付給居間5%，並扣除每筆款税金。

三、本《居間協議》不可撤銷、不受時間限制而失效，不受委託人簽訂協議中締約雙方的`違約糾紛影響，委託人對該居間費負有全部的法律責任，居間方不承擔任何與項目承包合同相關的連帶責任，委託人對此《居間協議》以及居間項目內容負有保密的義務。

四、此《居間合同》具有勞務合同的同等法律效力，居間成功後，委託人如不履行本協議約定的支付報酬義務，需承擔違約責任，違約金為1.1億元人民幣（壹億壹仟萬元人民幣）。居間人可向委託人的協議通過甲方從工程款中直接扣除居間費給居間人，對此委託人無異議，居間人可向有管轄權人民法院提出強制執行等措施。

五、中標方與委託人簽訂工程施工分包合同，委託人收到工程總造價金額10%預付款時，居間合同有效，不收到工程預付款項居間合同無效。

六、工程量總額計算方式：按委託人竣工結算完成工程量計算總造價。

七、在辦理承包工程合同期間，委託人與居間人各自負擔自己費用。

八、工程竣工結算標準：按最新國家高鐵鐵路工程預算定額結算不下浮，簽約時若下浮，居間費按工程總量7%計算無效，雙方另簽訂補充協議執行。

九、本《協議書》一式兩份，委託人、居間人各執一份；作為向委託人領取居間費憑證。

十、本《居間合同》自雙方簽字之日起生效法律效力，至居間費支付完畢後失效。

十一、未盡事宜，居間合同執行過程中出現新問題，雙方再簽訂補充協議執行。

委託人： 居間人：

身份證號： 身份證號：

20 年 月 日 20 年 月 日