本文將探討建築工程合同的內容及注意事項。建築工程合同是建設工程中不可缺少的重要文件，規定了工程的基本條件、工程建設的主要經濟指標和合同雙方的權利義務，同時也是保障工程質量和工程安全的重要保證。
第1篇
建設項目：_________貸款方(甲方)：_________借款方(乙方)：_________根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條乙方根據批准的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條借款用途：購置設備_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。
第四條甲方提供的貸款，乙方保證從________年____月起至________年____月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納税率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：
4.利潤。乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。
第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。
第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批准的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何
第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行
第2篇
合同編號：____市裝飾裝修工程施工合同發包人（甲方）：承包人（乙方）：承包人資質等級：____市工商行政管理局 制定________年____月使 用 説 明
一、本合同適用於在____市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。
二、按照《招標投標法》採用招投標方式確定承包人的，合同依照中標文件要求執行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規範和承諾書，有與《民法典》相悖之處的，以《民法典》規定為準。____市裝飾裝修工程施工合同發包人（甲方）：（全稱）承包人（乙方）：（全稱）依照《民法典》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。1 工程概況
1.5 承包方式： 乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料（見附件） 乙方只包工
2.1 本工程質量達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準：《民用建築工程室內環境污染控制規範》（gb50325-）
3.1 總工期：日（為日曆工期，幷包括法定節假日）。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，提前____日以書面形式通知甲方，如甲方____日內未做出答覆的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，徵得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，並相順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，在24小時內向乙方提出處理意見，乙方妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方在12小時內予以答覆。甲方未能按時答覆的，乙方可自行復工。
（5）____日內由於非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
6.2 出現以上情況時，乙方及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
7.1 提前竣工的條件是採取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方簽訂提前竣工協議，且甲方在____日內批准乙方修訂的進度計劃及新技術措施，併為趕工提供必要的條件。
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式由甲方於開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。由乙方於開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方於____日內審批完畢並交還乙方。由甲方委託的專業設計公司於開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
2.1 甲方要求變更設計時，在該分部或分項工程施工____日前通知乙方。乙方立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
2.2 由於設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理並承擔相損失。
2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
2.4 設計變更由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方變更施工進度計劃，送甲方批准，同時調整工程價款。
2.5 涉及設計變更的，設計圖紙提供方給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。5 工程價款
5.1 本工程價款：招標工程以中標價為準。（附中標通知書）非招標工程以審定的.工程預（概）算書為準。
4.1 預付款為工程總價的 %，支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知後____日內仍不能支付，乙方可延期開工。
2.1 乙方在每月____日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方在____日內會同乙方核實計量並檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效並作為工程款支付依據；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第____日起乙方計量視為有效並作為工程款支付依據。
2.2 工程進度款的撥付包括洽商款項（如設計變更、工程量增加等）。
2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
2.4 經乙方書面同意並明確延期付款日期後，甲方可延期付款；甲方延期付款計算自確認延期____日後起算的付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。
4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格後按雙方約定的方式結清。6 材料設備供
6.1 本工程由甲方供主要材料設備的，雙方約定編制甲方供材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方採購材料設備的，按照設計説明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行採購，提供材料設備產品的質量、環保合格證明，並對所購材料設備質量負責。
6.3 甲方提供和乙方採購的材料設備按約定到達指定地點前通知對方，雙方對材料、設備進行共同驗收。甲方供材料設備經驗收合格後，移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料由雙方選定樣品樣本。樣品樣本經雙方驗收後封存，作為材料供和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料符合國家質檢總局發佈的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為職務： ， 職稱： 。
7.2本工程項目甲方委託 公司依法對工程施工實施監理。 監理工程師： 職務： 職稱： 註冊證書號： 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經理為，是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權範圍內向乙方項目經理髮出的任何書面形式的條件和指令，項目經理予執行。8 雙方權利
1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師，但提前____日書面通知乙方。撤換後代表或監理工程師的權責不變。
1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但提前____日書面通知甲方，撤換後代表的權責不變。
2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執行原指令的決定，乙方代表予執行，但由於指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。9 雙方義務
1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
1.4 提供施工場地，並清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相措施費用。
1.5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。
1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。
1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關係，保證工程有序進行。
1.9 在原有建築物中進行裝飾裝修工程，要保證建築結構的安全，並不得有下列行為：
（2）在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽台門窗的牆體。
（4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。凡必須涉及以上所列內容的，有涉及改動方案的設計圖紙，並對安全使用性出具書面説明。
2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
3.1 按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，並承擔由於管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相責任人承擔。
3.2 發生傷亡事故，在第一時間報有關部門及通知甲方，並按政府有關部門的要求處理。甲方提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
3.3 按工程及安全需要提供看守和警衞、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，與甲方協商安全防護措施，經甲方同意後實施，防護費用由甲方承擔。
3.4 在未騰空和繼續使用的建築物內施工的，制定專用安全和防火措施，以確保建築物內財產和人身安全。以上措施報甲方同意，並由甲方承擔相費用。
2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，負責工程成品保護工作。
2.5 負責施工場地的清潔，符合環境衞生管理的有關規定。10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方在自檢合格後48小時內以書面形式通知甲方代表（監理工程師）驗收，驗收合格並經甲方代表（監理工程師）在檢驗紀錄上簽字後，乙方才可進行隱蔽和繼續施工。
2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方在收到報告後____日內組織驗收，並在驗收後____日內書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方按甲方意見進行修改並承擔因自身原因造成的修改費用。
2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，xx辦理竣工結算手續。
2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改後提請甲方驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用；如甲方強行使用，則視為竣工驗收合格，由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協議處理。
2.6 竣工結算：竣工報告經甲方同意後，乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起____日內進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，承擔乙方相保管費和利息損失。11 違約責任1
1.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時承擔相違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。1
1.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤____日向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。1
1.3 由於乙方責任延誤工期的，延誤____日乙方向甲方按已付工程進度款之和的‰支付違約金。1
1.4 由於乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的進行全面綜合治理，由於以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。1
1.5 違約方承擔違約責任後，除符合以下情況而中止合同外，雙方均繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：
（5）法院要求停止施工。12 其他：有關保險、擔保、保修等內容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並在合理期限內提供證明。14 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解解決不成的，按下列第種方式解決：
（2）提交 仲裁委員會仲裁。15 合同的生效：本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。16 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份；副本份，甲方份，乙方份。17 補充約定： 。甲方（簽章）： 乙方（簽章）：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：聯繫電話： 聯繫電話：委託代理人： 委託代理人：聯繫電話： 聯繫電話：開户銀行： 開户銀行：賬號： 賬號：簽訂時間： 簽訂時間：簽訂地點： 簽訂地點：合同附件：1 中標通知書2 承包人承攬工程項目及報價表3 發包人材料供及設備一覽表4 工程驗收驗收時間：驗收地點：工程名稱：工程地點：驗收意見：發包方（甲方或用户單位）：施工單位：5 環境檢測記錄：檢測時間： 檢測地點：檢測部位： 檢測結果：（報告書）6 保修合同
第3篇
發包人：江蘇xx公司（以下簡稱“甲方”）承包人：甲乙雙方本着誠實信用、公平公正的原則，經友好協商，就乙方承包甲方位於____縣海洋____區匯聯鋁業回填土方工程達成如下協議：
一、承包工程名稱江蘇xx公司工地工程項目之土方回填工程
1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工
2、乙方提供土方（小塊風化石）、運輸（自卸車）、推土機到甲方工地回填，甲方提供的回填區域：匯聯廠房長300 寬
三、合同工期整個項目土方回填總工期共月至________年月____日止（包括法定節假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害工期順延。
2、 回填土方中的風化石塊直徑不宜大於釐米，大於釐米的風化石塊量不得大於土方總量的千分之零點五。
3、回填土方必須經推土機平整壓實，土質及回填質量應得到甲方認可。
1、承包單價元 3（含税價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。
2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經甲方驗收合格後
1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質量必須經過甲方現場管理人員的認可方可回填，並須保證土方運輸的連續性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應對其現場操作人員做好安全教育工作，並配齊全套勞動保護用品。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產損失，乙方應承擔全部責任。
1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應賠償由此給對方造成的損失。
2、乙方回填地坪後的絕對標高應達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。
3、乙方應按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。
八、爭議如履行本合同發生爭議，雙方應協商解決，如協商不成，提交____縣仲裁委員會仲裁。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章後生效，工程竣工結算價款付清後失效。甲方：江蘇xx公司 乙方：法定代表或委託代理人：電話：________年____月____日________年____月____日
第4篇
發包方：福建xx公司（以下簡稱甲方）（____區財政局綜合業務大樓項目部）承包方：____市____區民安人防設備經營部 (以下簡稱乙方) 按照《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方簽訂如下合同條款：
3、 承包方式：包工包料，獨立核算，自負盈虧（含在施工中的一切所需機械、工具）。
第二條 工程承包範圍人防防護、通風設備（詳見乙方報價清單）
1、 質量標準：按照國家人防辦、建設建設部圖集生產，產品達到合格標準。
2、 工程質量以施工圖紙、做法説明、設計變更、《建築工程施工質量驗收統一標準》（gb50300-20），____省人防辦關於結合地下室修建人防工程規範為質量評定驗收標準。
3、 乙方保證所提供的所有人防產品達到人防驗收標準。生產廠家必須是經____市人防辦審定註冊允許使用的廠家，並提供各項產品的質保書。
1、 乙方應按甲、乙雙方協定的和所有圖紙設計中所需所有的人防產品（可分期）根據甲方的工程進度計劃和工程進度所需入場安裝。乙方應負責場內外所有的運輸、安裝、保管等責任工作。為確保工程進度，乙方應積極配合做好各項的本職工作，並負責安裝到位、驗收合格為準。乙方在施工中的一切所需開支和驗收費用由乙方自己負責。各項產品進場後應及時將該產品的合格證、説明書等（質保書）交付甲方，以便認產品、品牌。
①乙方進場人員應自行辦好外來人員各種證件（如暫住證、婚育證、勞務證等），不滿十八週歲的人員不許上崗操作，嚴格遵守國家和地方政府的各項法規、法令，違法的經濟處罰由乙方自行承擔；乙方在施工期間應遵守建築法及公司的一切規章制度，凡發生盜竊、酗酒、隨地大小便以及家屬帶小孩進入工地等現象，均按公司有關規定給予重罰，所造成的責任及經濟損失均由乙方自行承擔。在工地凡動手打架、鬥毆者每人次罰款500元整。
②乙方應嚴格執行安全生產操作規程及安全生產管理條例，所有進場人員應無條件地接受公司“三級”安全教育，施工前應進行技術交底，不接受教育、違章作業，出現安全事故由乙方承擔全部責任和一切經濟損失，違章未造成損失，每發現一次罰款200元，施工所需個人防護用品由乙方自行解決。
③乙方班組人員在施工時應注意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不負任何法律責任，一切費用由乙方自理。
第五條 工程結算及付款辦法：按實際工程量結算，甲方按業主的來款和甲方公司的付款規定分期付給乙方（有關甲方向乙方提取管理費、配套費等，按總造價的18%從各次轉款中按比例提取）。工程竣工驗收後三個月內付清尾款，乙方應按工程款的70%税票提供給甲方。
1、 合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或有關部門進行調解。
2、 解決合同糾紛方式：雙方本着真誠解決糾紛的原則進行協商，協商不成則提交仲裁機構仲裁，不服仲裁，可向當地人民法院提出訴訟，雙方均應服從人民法院的判決。
1、 為保證安裝拆卸和保養的需要，乙方應在施工過程中應於頂板預埋安裝所需的預埋件和吊環，費用由乙方負責。
3、 甲方提供相關地下室人防部分施工圖紙和人防辦審核意見書及技術材料（經人防部門審核認可的圖紙），如乙方未按甲方提供經人防辦審核認可的圖紙施工，由此造成工程未通過驗收，由乙方承擔責任，並負責由此發生的一切經濟損失責任。
5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及質量監督工作。
6、 工程完工後，乙方須提供全部施工及技術資料，並負責本工程通過人防主管部門的驗收工作。
7、 乙方門扇到場之前，甲方需提供乙方門扇順利進場的運輸通道。
3、 施工過程中如有增減項目，竣工驗收結算應按實際相應增減；即原圖紙中已有的項目價格按照合同單價，圖紙中沒有的項目另行經監理、業主簽證確認後結算。補充條款：甲方（蓋章）：
單位地址：電話：電話：合同訂立時間：________年____月____日合同簽訂地點：____區財政局綜合業務大樓工地
第5篇
合同編號：________甲方(發包人)：_____法人執照號碼：______法定代表人：______ 地址：委託代理人：_____ 身份證號：_____聯繫電話：____乙方(承包人)：____營業執照號碼：______法定代表人：_____地址：委託代理人：____身份證號：___聯繫電話：___行業准入證號碼：____工程設計師：____身份證號：施工負責人：____身份證號：丙方：_____ 社團登記證號碼：____地址：_____法定代表人：____聯繫電話：______委託代理人：____身份證號：______合同簽訂地址：根據《中華人民共和國民法典》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自願、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：
1.4 施工內容及做法(見附件1：《____省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4：《____省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其餘部分材料(見附件4及附件5：《____省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件
1.6 工程期限：開工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日。
1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣____元，金額大寫：____(見附件6：《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。 若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。
2.1 本工程質量執行國家標準gb50096-1999《住宅設計規範》、gb50327-20《住宅裝飾裝修工程施工規範》、 gb50210-20《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》等相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb50325-20《民用建築工程室內環境污染控制規範》等相關國家、行業和地方標準。
2.3 其它約定標準(在;是;或;否;對應的;□;中打;√;或填寫其它標準)：
3.1 根據甲方的需要，負責組織不少於傢俱備資質的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價，供甲方擇優選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時，丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中，丙方可向甲方提供中立的諮詢服務，以協助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案，並在可能的情況下，爭取設計施工單位的設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《____省室內裝飾裝修工程委託設計合同》，約定具體事宜。
3.2 根據甲方的需要，組織材料供應商為甲方配售建築裝飾材料，同時組織具備資質的檢測實驗室對以上材料進行驗收，確保達到相關國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料，並選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。 材料驗收單位為___，具體可參見《____省室內裝飾裝修工程材料委託驗收合同》(合同編號：___)。
3.3 根據甲方的需要，組織具備資質的工程監理單位有償為甲方作工程投資、質量、進度等方面的監理和驗收服務。由監理單位與甲方簽訂《____省室內裝飾裝修工程委託監理合同》，約定具體事宜。 工程監理單位為____，具體可參見《____省室內裝飾裝修工程委託監理合同》(合同編號：_____)。
3.4 根據甲方的需要，在本工程竣工後，組織具備資質的檢測實驗室對室內環境質量進行有償檢測驗收，以確保達到gb50325-20《民用建築工程室內環境污染控制規範》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高於市場平均價。由環境檢測驗收單位與甲方簽訂《____省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委託合同》，約定具體事宜。 環境檢測單位為___，具體可參見
人人簡歷網
