河提施工合同書5篇

合同是一種幫助我們表達自己權益的書面載體，隨着現在合同的頻繁使用，在寫的時候需要注意不少方面，本站小編今天就為您帶來了河提施工合同書5篇，相信一定會對你有所幫助。

河提施工合同書篇1

甲方：

乙方：

第一條：建築地址：白花鎮第二市場。該建築共二間四層半（約600平方米），

該建築為水泥混凝土半框架結構，一至三層為框空設計，每層設一個衞生間，一樓一條內隔牆，四層及上半層為住宅設計，衞生間共三個，具體施工認圖紙設計為準。

第二條：甲方提供水電及購買一切建築材料到工地，乙方負責施工。

第三條：乙方提供模板，頂棍及一切施工工具及器械。

第四條：樓房基礎的挖土回填由甲方負責，其餘建築施工由乙方負責，乙方具體負責如下內容：

1、四層樓房主體的建造及裝修，化糞池、排水、下水道和排污管道的安裝。

2、樓梯走道牆體貼1.2米高瓷磚，樓梯梯級貼梯級瓷磚。

3、一至三層框空，地面貼地板磚，貼地腳線，其餘內牆體及樓底面普通裝修，（即校水沙白灰牆），衞生間地面貼瓷磚，牆體貼1.2米高瓷磚。

4、四層住宅：大廳、房間、廚房、飯廳、陽台貼地板磚，貼地腳線，廚房、衞生間、飯廳貼牆體貼瓷磚到頂，其餘牆體及樓面為粗底。（即水泥沙漿排蕩）。

5、上半層：房間貼地板磚、貼地腳線、衞生間地面貼瓷磚，牆體貼1.2米高瓷磚，其餘牆體為普通裝修。（即校水泥白灰牆）。

6、頂層外飄0.2米，護攔高1米，護攔內牆及樓面裝修水泥沙漿及水泥油滑面。

第五條：建造三級化糞池二個（2.5米1.2米1.2米），外牆三面貼馬賽克（包括上半層外牆）。另一面共牆裝修水泥沙漿批蕩及用水泥油滑面，滴水外門窗上方要求混凝土預製板及外飄0.08米。

第六條：結算方式：

合適的時間組織初驗，檢驗合格後十天內付清餘下尾數工程款。（注：如乙方施工中途退出，餘下40%工程款不能結算，無異議）。

第七條：乙方保證房屋質量符合建築質量另要求，如出現技術質量問題導致需要返工，返工材料及工人工錢全部由乙方負責。

第八條：乙方有責任保管好甲方的建築材料，保證施工過程中不學雜費材料，如發現浪費材料現象，按所浪費材料價值的雙倍賠償給甲方。

第九條：乙方保證施工安全，在開工前對施工人員做安全技術交底，務必做到每施工員都清楚安全問題，並要求所有施工人員簽名確認，施工過程必須佩戴安全帽，外牆搭架需用安全網，在全程施工過程中，如有發生一切工作意外，由乙方負責一切責任，與甲方無關。

第十條：工期要求：由開工日起，乙方保證8個月內完成全部建築工程，開工日期為甲方書面通知乙方施工的日期為準，施工日期為甲方初驗合格的日期。

第十一條：初驗合格後，乙方提供工藝質量免費保修一年的服務。

第十二條：如有一方違反合同，違反方罰款伍仟元正。

本合同一式兩份，共有十二條條例，甲、乙雙方各執一份，簽字後共同生效。

注：甲方為發包方，乙方為承包方。

甲方因屋內設計修改，甲、乙雙方共同商量同意。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

河提施工合同書篇2

發包方：______承包方：______

根據《中華人民共和國經濟合同法的有關規定》和《中華人民共和國建築法》的有關法律條款，經雙方經協商同意簽定本合同。

1、工程概況

1.1工程名稱：______

1.2工程地點：______

2、承包範圍

2.1承包地址：______

2.2承包單方價格卷材______元/每平方米;

3、工程量確定：

竣工後按實際測量的工程量計算(做工程量清單)。

4、雙方責任

4.1發包方責任：______

4.1.1負責提供施工現場和作業面。

4.1.2負責提供必要的技術文件，如施工有變更時提前三天通知乙方。

4.2承包方責任：______

4.2.1負責進場工人的質量、安全生產、消防等專業培訓合格後持證上崗。

4.2.2負責作業面的滅火器材。

4.2.3所承擔項目工程質量達到北京市地方標準的驗收要求。

4.2.4負責工人的工傷保險和勞保用品。

4.2.5負責成品保護和文明施工。

4.2.6承包方負責提供材料相關文件，材料試驗和施工資質證書。

5、工程保養

自工程驗收(一個雨季)之日起，保修期為五年，保修期內的一切費用由承包方承擔。

6、安全生產：

承包方負責承包範圍內施工現場及整個場地的人身、財產安全。若發生安全生產和其它安全事故，一切責任全部由承包方負責。

7、付款

7.1工程完成後付給承包方承包費總額的一個雨季後付給承包方承包總額的______%，餘下______%作為質保金，包修期滿一次。

7.2付款以支票形式支付。

8、糾紛

雙方發生糾紛協商解決，解決無效後到平谷區人民法院裁決。

9、其它事宜：

本合同一式三份，發包方二份，承包方一份。

發包方(蓋章)：______承包方(蓋章)：______法定代表：______法定代表：______

______年______月______日

河提施工合同書篇3

建築施工工程合同書

甲方：                          （以下簡稱甲方）

乙方：                          （以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築施工工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：自建房底層隔層

2、 工程地點：高村

3、 工程承包方式：包工包料（鋼筋、混凝土材料甲方自理）

4、 工程概況：建築面積______平方米。

二、 工程內容

模板工程、植筋、鋼筋工程、混凝土澆搗工程、現場清理工作

三、 工程造價

工程造價按照樓板實際澆搗面積乘以_______元每平方進行最終結算

工程造價為：￥                元。（以甲方認定的單價為準）

四、 工程期限

工程開工日期：      年      月      日

工程竣工日期：      年      月      日

五、 質量要求

按國家建設部行業標準gb50300-《建築工程施工質量驗收統一標準》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到優良。工程竣工後如出現質量問題（竣工後甲方使用，人為超負荷造成的質量問題除外），屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為五十年，終身維修。

六、 付款方式

1、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的    %

2、乙方剩餘工程款作為質保金          內付清。

七、雙方責任

1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地。

2、 乙方：務必做好整個工程的協調和管理工作，確保工程質量達到優良，施工過程中如遇到問題要及時向甲方反映；對甲方提出的.工程質量問題，積極進行整改。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、本協議是在雙方互利互惠的原則基礎上籤訂的，單方面不能終止合同，如不執行本協議規定的條款行為，均視為違約。違約方將向守約方賠會違約金（壹萬元），並承擔由此造成的一切經濟損失。

2、 本工程有植筋項目，在植筋過程中，要注意避開框架柱原來的主筋，如野蠻施工打斷框架柱主筋，由乙方單方面負責加固柱子，並賠償甲方相應的經濟損失。

3、 植筋作為本工程關鍵的項目，要按照國家規範，確保樑主筋植入深度，保證工程質量。

4、 乙方有權和有義務對甲方提供的主材進行檢查，如無異議，那甲方提供的主材質量是合格的。

5、 如乙方不按甲方要求施工，甲方有權扣除部分工程款。

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，並具有同等法律效力。

甲方：                             乙方：

電話：                             電話：

     月    日              20     月     日

河提施工合同書篇4

發包方（以下稱甲方）：_____________________

承包方（以下稱乙方）：_____________________

根據有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：_____________________。

二、工程地點：_____________________。

三、承包方式：_____________________。

第二條工程期限

合同工期總日曆天數_______天。

第三條工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_______元/組（一組24塊電池板）。

1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

4、費用支付，施工結束後，甲方_______日內支付相關工程費用.

第四條甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第六條獎懲責任

1、如_______月_______日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。

2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_______%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條附則

本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，自雙方代表簽字。

甲方：_________________乙方：_____________________

代表：_________________代表：_____________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

河提施工合同書篇5

甲方(委託方)：

乙方(承建方)：

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關規定，結合本項工程(安防系統)的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

一、工程項目：

1、工程名稱： 監控系統工程 。 (具體內容見附件)

2、交貨及安裝工程地點： 速8酒店(沭陽)店內

3、承包方式和承包範圍：本工程以 包工、包料的形式由乙方承建，乙方在施工結束後，由甲方組織驗收。

二、系統總造價及其支付：

(一)系統總造價

1、本安防系統總造價為 人民幣(不含税價格，具體價格服從合同) 。

2、整個系統以甲方審定的設計、施工方案為標準，具體設備、配置詳見附件 ，以在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程另議)。 如有增補工程，可按原報價清單所標價格另算。

(二)工程款支付

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、在簽定合同後， 付工程總價的 30% 。

2、主體線路施工結束後，再付工程總價之30%;工程全部完工，驗收合格後，再付總工程款的 35 %,餘款等壹年質保期滿後十日內結付。

三、工期：

2、在履約過程中，如因甲方變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽字認可後作出工期調整，並以此確定竣工日期。

四、供貨及安裝：

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規範進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須按雙方所確定的配置清單吻合，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3、甲方如需要調換產品、增加工程或更改設計方案，則另行協商。。

五、維修保養：

本安防系統保修期為 壹 年，自工程完工/調試安裝完畢，甲方接收使用之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起 2 個工作日內派技術員維修;若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

附：維護收費標準(表i)

1、本合同簽訂後，乙方即可準備材料，待甲方通知進場之3日內進場施工，具體工期視甲方施工進度而定。

2、保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表i中的價格向甲方適當收費。

3、保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修範圍：

1、自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)後造成損壞;

2、非乙方指定的專業技術人員安裝而引起的故障。

六、雙方責任：

(一)甲方責任：

1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案。向乙方提供必要的場地、腳手架及施工用電。甲方必須提供詳細的預留管道位置，並保證管道暢通。如管道不通，由甲方自行解決。

2、及時驗收工程進度，並按工程進度向乙方支付工程款。

3、委派 (職務： )為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度，處理並協調甲乙雙方在施工中有關事宜。

4、在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收;已安裝的線材、設備均由甲方負責看管，如遺失或人為損壞，由甲方負責。

5、及時組織對工程進度的驗收工作(驗收工作應在乙方提出驗收請求後 3 個工作日內進行，否則視為合格)，並及時辦理竣工結算，及時支付工程款(含税費)。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規範做好施工質量管理，凡施工期間發生的施工質量問題，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。

2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。

3、對竣工驗收後保修期內發現的產品質量問題，應負責免費返修、更換。

4、遵守甲、方有關場地管理的規定，保護甲方施工場地、設施、設備，不得人為損壞，如有損壞，應照價賠償。

七、違約責任：

1、除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 30 %的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。

2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而總金額的 2 %計付違約金。

3、由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的 2 %向甲方計付違約金。

4、本安防系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準。

八、其他事宜：

1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後 10 天內付清，否則按逾期付款處理。

2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。

3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。

5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果 3 日內不答覆視為認可。

6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第五條第1款仍需繼續履行。

7、本合同一式 二 份，甲乙雙方各執 一 份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日