網站首頁 實用文 書信 面試 實習 實習報告 職場 職責 勵志 名言 熱點

​起訴狀模板範文大全

欄目: 職場規章制度 / 發佈於: / 人氣:2.82W
       欠債不還一直都是讓所有債權人最為頭疼的問題,若是感情較好的人的話,要求還錢又比較難以啟齒。但是這樣做的話只會讓自己錯過訴訟的時效罷了。所以接下來由本站小編將帶來我國個人欠款起訴書最新範文。 
​起訴狀模板範文大全
起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
 
企業性質:集體
 
經營範圍:工業與民用建築。
 
流動資金:169. 5萬元
 
何時經何部門批准開業:______年______月份經______縣基建局批准
 
地址:______縣______鄉______電話:______________________
 
開户銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
 
法定代表人姓名:_________職務:_________
 
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心地址:________市_______ -______路________號
 
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
 
事實和理由:
 
______年______月______日, ______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
 
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
 
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
 
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
 
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
 
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
 
訴訟請求:
 
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
 
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
 
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
 
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閒置費57979. 30元
 
以上三項合計,共242006.83元。
 
此致
 
______市______區人民法院
 
起訴單位:______縣建築工程總公司
 
__________公司(蓋章)
 
_________年_________月________日
 
附:1.本狀副本1份;
 
  2.書證28件。